Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Gdańsku

kara umowna, usterka, kanalizacja tłoczna, studnia, protokół odbioru, zbiornik przepompowni, odbiór końcowy, pozwany, przedmiot umowy, protokół odbioru końcowy, trasa kanalizacji, zagęszczenie gruntu, usunięcie wady, dokumentację powykonawczą, nienależyte wykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, sieć kanalizacyjna, cała trasa, studzienka kanalizacyjna, pierścień

kara umowna, usterka, nadleśnictwo, usunięcie usterki, usunięcie wady, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, termin usunięcia, termin, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, protokół, nienależyte wykonanie, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna

kara umowna, usterka, strona powodowa, konsorcjum, część biurowa, protokół odbioru, pozwany, przedmiot umowy, usuwanie wad, protokół odbioru robót, wada przedmiotu umowy, wykonanie i przekazanie, okres rękojmi, miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, prawo zamówień publicznych, przekazanie przedmiotu umowy, treść spornej umowy stron, opóźnienie w usuwaniu, dzień opóźnienia

kara umowna, teren płaski, skarpa, opad, teren, pozwany, termin, wykonanie zlecenia, łączna cena, opóźnienie, zieleń, gmina miejska, termin realizacji zlecenia, miarkowanie kary, konsorcjum, realizacja prac, umowa, teren zielony, deszcz, intensywny wzrost

kara umowna, miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, przedmiot umowy, opóźnienie w usunięciu wady, pozwany, opóźnienie w przekazaniu przedmiotu, przekazanie przedmiotu umowy, zakończenie roboty, odbiór końcowy, kara umowna za opóźnienie, wykonanie pracy, termin zakończenia, wada stwierdzona przy odbiorze, teren zielony, inżynier kontraktu, nierówność, dokumentacja projektowa, skarpa, termin

kara umowna, usterka, usunięcie usterki, protokół odbioru, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, usunięcie wady, nienależyte wykonanie, zapłata kary umowna, brak i usterka, nieterminowe usunięcie, fakt wystąpienia szkody, dłużnik z obowiązku, termin usunięcia, usuwanie usterki, żądanie kary umownej, odbiór techniczny, roszczenie o zapłatę kary, guz

kara umowna, usterka, pozwany, podwykonawca, naprawa gwarancyjna, usunięcie wady, usunięcie wad i usterek, umowa, miarkowanie kary umownej, usunięcie stwierdzonych wad, przekroczenie terminów, termin, wykonanie zobowiązania, funkcjonowanie budynku, dzień opóźnienia, usuwanie usterki, termin usunięcia wad, nienależyte wykonanie, wartość prac, terminowe usunięcie

kara umowna, usunięcie wady, opóźnienie w usunięciu wady, praca poprawkowa, usterka, protokół odbioru, parapet zewnętrzny, protokół odbioru ostatecznego, protokół z dni, roboty remontowe, krata okienna, umowa, latami skarbów, zaprawa, zewnętrzne okno, odbiór prac, dzień opóźnienia, farba olejna, końcówka, wymiana okna

kara umowna, umowa, dokumentacja projektowa, dach, pozwany, komin, opóźnienie, inwestor, wada, umowa o roboty budowlane, umowa z dniem, wykonywanie robót, etap robót, budowa, załącznik do umowy, warstwa podłogowa, budynek, praca, wydanie dokumentacji, zapłata kary umowna

kara umowna, wada budynku, pismo z dni, ościeżnica, drzwi, garaż, kolejna wada, dowód doręczenia, dziedziny budownictwa, umowa o roboty budowlane, pozwany, salon, umowa, usunięcie wady, pismo, klamka, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, elewacja, przenikanie wody

kara umowna, pozwany, protokół odbioru, praca, odbiór prac, wartość umowy, wykonanie pracy, elewacja, umowa strony, spółka cywilna, zwłoka, powodu wzajemnego, odbiór końcowy, odbiór częściowy, ściana, wierzytelność, wykonanie umowy, zakończenie pracy, powództwo wzajemne, rusztowanie

kara umowna, pomiar, protokół odbioru, umowa z dniem, urządzenie abonenckie, lokalizacja, pozwany, rozległa sieć, delegatura terenowa, przedmiot umowy, łącze, węzeł, protokół przekazania, żądanie dłużnika, data uruchomienia, dostawy internetu, zapłata kary umowna, oddanie przedmiotu umowy, test, umowy daty

kara umowna, powodu wzajemnego, umowa, odstąpienie od umowy, pozwany, pozew wzajemny, odbiór prac, powództwo główne, powództwo wzajemne, wykonawstwo zastępcze, wykonawca zastępczy, zwłoka, umowa strony, przedmiotowa budowa, wynagrodzenie umowne, praca, umowa o roboty budowlane, dzień opóźnienia, inwentaryzacja sprzętu, termin

kara umowna, usterka, podwykonawca, stwierdzone usterki, zastrzeżenie kary umownej, usunięcie wady, umowa, nienależyte wykonanie, odbiór końcowy, protokół odbioru, miarkowanie kary umownej, wykonawca zastępczy, zwłoka w usunięciu usterek, koszt zastępczego usunięcia wad, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, odbiór końcowy inwestycji, protokół odbioru końcowy, studnia, budowa

kara umowna, usunięcie wady, pozwany, usterka, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary

kara umowna, usunięcie wady, usterka, wykonanie roboty, usunięcie usterki, szambo, robota budowlana, umowa, potrącenie, wykonanie zastępcze, kara umowna za opóźnienie, protokół, budowa boiska, nota, okres rękojmi za wady, protokół końcowy, wyciek, protokół z dni, przedmiot odbioru, pismo z dni

kara umowna, opóźnienie, praca drogowa, usterka, inwestor, pozwany, opaska, płyty ażurowe, miarkowanie kary umownej, front robót, przedmiot umowy, prace ziemne, robot drogowy, budowa, gruz, rusztowanie, krawężnik, obrzeże, praca, redukcja kary umownej

kara umowna, łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, usterka, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, praca, zapłata kary umowna, termin, umowne zakończenie robót

kara umowna, aneks, termin zakończenia robót, zapłata kary umowna, protokół odbioru, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, wynagrodzenie ryczałtowe, umowny termin zakończenia, przedmiot umowy, dzień opóźnienia, protokół odbiorów wykonany robót, kanalizacja deszczowa, mieszkaniec sąsiednich budynków, zakończenie inwestycji, budowa, robota budowlana, roszczenie o zapłatę kary, umowa z dniem, termin

kara umowna, usterka, piwnica, mur oporowy, praca zewnętrzna, usunięcie wady, miarkowanie kary umownej, warunki atmosferyczne, montaż grzejników, umowa, opóźnienie w usunięciu wady, opad, protokół odbioru, ściana, kotłownia, zastrzeżona kara umowna, usunięcie wad i usterek, termin, inwestor, balustrada