Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Gdańsku

kara umowna

kara umowna, muzeum, agencja ochrony, pozwany, odbycie szkolenia, miarkowanie kary umownej, nałożenie kary umownej, umowa, szkolenie dla pracowników, przetarg, pracownik ochrony fizycznej, zaświadczenie o odbyciu, potwierdzający odbycie, podpisanie umowy, rozłożenie kary, wymagane zaświadczenie, zapłata kary umowna, wymagane szkolenie, specjalistyczne szkolenie, radca prawny

kara umowna

kara umowna, część mieszkalna, przedmiar robót, pozwany, dokumentacja projektowa, świetlica, robota dodatkowa, wynagrodzenie ryczałtowe, opóźnienie, praca dodatkowa, wykonanie roboty, inwestor, miarkowanie kary umownej, inspektor nadzoru inwestorskiego, wykonanie umowy, dokumentacja przetargowa, odbiór robót, termin zakończenia robót, wartość kary, kosztorys

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, nota księgowa, wykonanie umowy, drabinka, pozwany, długość okresu opóźnienia, opóźnienie w realizacji umowy, wartość brutto, muzeum, szafa, pozwana kara umowna, naliczenie kary, wartość przedmiotu umowy, termin realizacji umowy, błędna wykładnia i przyjęcie, opóźnienie w wykonaniu umowy, potrącenie ewentualnej wierzytelności, termin otwarcia, oświadczenie o potrąceniu

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, pozwany, robota dodatkowa, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót, opóźnienie w realizacji, inwestor

kara umowna

kara umowna, dokumentacja projektowa, pozwany, opóźnienie, hangar, projekt, przekazanie dokumentacji, projektant, wykonanie umowy, nota, orzeczenie o stanie, instalacja gaśnicza, świadek, stacja transformatorowa, zeznanie świadków, prace projektowe, udzielenie zamówienia publicznego, umowny termin, notatka, korespondencja strony

kara umowna, projekt, dokumentacja projektowa, miarkowanie kary umownej, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wykonanie umowy, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli

kara umowna, generalny wykonawca, umowa, spółka, robota budowlana, inwestor, niezbędna infrastruktura, inwestycja, pełnomocnictwo, pozwany, umowa o generalne wykonawstwo, budowa, opóźnienie, przedmiot umowy, przekazanie terenu budowy, galanteria, projekt wykonawczy, projekt, nieterminowe zakończenie prac, budynek magazynowy

kara umowna, projekt, opóźnienie, etap prac, dzieło, rejestr zabytków, umowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, etap umowy, odsetka, trzeci etap, wynagrodzenie brutto, dostosowanie obiektu, kurtyna, dokumentacja projektowa, przekroczenie terminów, podstawa naliczenia kary umownej, protokół odbioru dokumentacji, wada

kara umowna, opóźnienie, nowe przyłącze, branża elektryczna, przyłącze energetyczne, powstałe opóźnienie, budowa, maszt, dostawca energii, nienależyte wykonanie zobowiązania, dach, istniejące przyłącze, inspektor nadzoru inwestorskiego, etap przetargu, odpowiedzialność dłużnika, umowa, wybudowanie, opóźnienie wykonawcy, zastrzeżona kara, stacja uzdatniania

kara umowna, budowa, miarkowanie kary umownej, inwestycja, pozwany, opóźnienie, gwarancja bankowa, termin zakończenia, wykonanie zobowiązania, ponadnormatywny opad, rażące wygórowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, odpad, droga i plac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanie całości robót, wygórowanie kary umownej, umowa, pozwolenie na budowę, szkoda

kara umowna, inspektor nadzoru, projekt, robota budowlana, umowa, inwestor, przedmiot umowy, dziennik budowy, przęsło ogrodzenia, odbiór robót, budowa, odbiór końcowy, wykonanie zobowiązania, wada, skuteczne przekazanie, zwłoka w przekazaniu, miarkowanie kary umownej, powołanie komisji, faktyczne wykonanie robót, przystąpienie do odbioru

kara umowna, opóźnienie, instalacja, umowa, wykonanie pracy, styropian, praca dodatkowa, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie ryczałtowe, kotłownia, wykonanie przedmiotu umowy, mail, pozwany, projekt, wykonanie instalacji, budowa, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu, bezusterkowy protokół odbiorów, dłużnik, świadek

kara umowna, budowa, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, umowa, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin

kara umowna, nowy wykonawca, pozwany, budowa, umowa, dach, schody, zaliczka, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązanie, inwestycja, miarkowanie kary umownej, etap, budynek, zawarcie aneksów, podwykonawca, plac budowy, ściana działowa, znaczna część

kara umowna, budynek, budynek usługowy, strona powodowa, opóźnienie, budynek mieszkalny, umowa, odstąpienie od umowy, pozwany, podwykonawca, zwłoka, praca na budynku, budowa, wynagrodzenie ryczałtowe, zagospodarowanie terenów, budynek handlowy, dłużnik, budynek wielorodzinny, wartość umówionego wynagrodzenia, wykonanie budynków

kara umowna, odstąpienie od umowy, gmina, umowa, budowa, sala gimnastyczna, pozwany, dach sali, harmonogram, kserokopia pisma powoda, gwarancja ubezpieczeniowa, publiczne gimnazjum, należyte wykonanie kontraktu, gwarancja, oświadczenie o odstąpienia, prace budowlane, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, wykonanie zobowiązania, budowa sal

kara umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, robota dodatkowa, umowa, opóźnienie, pracę niewykonaną, zmiarkowanie kary umownej, zapłata za prace dodatkowe, projekt, montaż, część wynagrodzenia, należność za materiały, wartość prac, kosztorysowanie, przedmiar robót, odstąpienie od umowy, dodatkowe wynagrodzenie, uzupełnienie ubytku, zakres prac

kara umowna, budowa, umowa, termin zakończenia, mroźna zima, opóźnienie w realizacji, zły warunek atmosferyczny, zakończenie przedmiotu, rażące wygórowanie, opóźnienie w realizacji inwestycji, miarkowanie kary umownej, robota dodatkowa, przesunięcie terminów, inwestycja, wysokość kary umowna, praca dodatkowa, sroga zima, wycinek drzewa, dzień zwłoki, przedmiot umowy

kara umowna, opóźnienie, usprawiedliwione opóźnienie, przepompownia, pozwany, warunki atmosferyczne, zapłata kary umowna, tłocznia, inwestycja, umówiony termin, budowa, wykonanie przedmiotu umowy, umowa, kolektor, niesprzyjający warunek, okres zimowy, zwłoka, warunki pogodowe, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, wykonanie roboty

kara umowna, opóźnienie, praca drogowa, usterka, inwestor, pozwany, opaska, płyty ażurowe, miarkowanie kary umownej, front robót, przedmiot umowy, prace ziemne, robot drogowy, umowa, budowa, gruz, rusztowanie, krawężnik, obrzeże, redukcja kary umownej