Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Gdańsku

Sygn. akt XII Ga 818/14 UZASADNIENIE Powodowie - A. S. , M. S. i P. S. - wnieśli o zasadzenie od (...) spółki z o.o. w G. kwoty 47.762,08 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 04.07.2013r. i kosztami procesu tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie robót budowlanych. Pozwana (...) spółka z o.o. w G. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów procesu. Pozwana podniosła, że opóźnienie w wykonaniu robót było spowodowane wyłącznie z winy powodów, którzy zmienili zakres robót i zleci

Sygn. akt XII Ga 837/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 stycznia 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Terlecki Sędziowie: SO Małgorzata Gajewska SO Dariusz Kardaś (spr.) Protokolant: stażysta Paweł Grzesiak po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy ze skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w W. przeciwko Gminie M. G. - Dyrekcji Rozbudowy Miasta G. z udziałem A. J. na orzeczeni

Sygn. akt: XII Ga 911/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Marek Grodziński Protokolant: stażysta Mateusz Nowak po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2018 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa „J.J. (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w R. przeciwko W. J. , J. J. i A. J. o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku z dnia 2

Sygn. akt XII Ga 906/18 UZASADNIENIE Powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Z. złożył pozew, w którym wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwoty 65.312,97 zł wraz z ustawowymi odsetkami tytułem nienależytego wykonania zobowiązania, tj. realizacji zamówień elementów instalacji wentylacyjnej, w tym kanałów wentylacyjnych, złączy, kształtek. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości, wskazując, że przewody wentylacyjne zo

Sygn. akt XII Ga 639/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący : SSO Rafał Terlecki (spr.) Sędziowie : SO Ewa Górniak SO Anna Brzoza Protokolant : stażysta Paweł Grzesiak po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko P. L. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonow

Sygn. akt XII Ga 707/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 listopada 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Brzoza (spr.) Sędziowie: SO Małgorzata Gajewska SO Rafał Terlecki Protokolant: stażysta Martyna Czujak po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2017 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S. K. w R. przeciwko pozwanemu (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialności

S ygn. akt XII Ga 713/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2014r. Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia SO Dariusz Kardaś Sędzia SO Ewa Górniak Sędzia SO Jolanta Safader – Skwarlińska (spr.) Protokolant stażysta Paweł Ostrowski po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2014r. w Gdańsku na rozprawie sprawy ze skargi (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w J. oraz (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś. (wyko

Sygn. akt XII Ga 766/18 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2018 r. Krajowa Izba Odwoławcza (dalej jako (...) ), w sprawie oznaczonej sygnaturą akt KIO 1517/18, po rozpoznaniu odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w G. , w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego – (...) Spółkę Akcyjnej w G. przy udziale wykonawcy (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. zgłaszającego przystąpienie do post