Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Gdańsku

Sygn. akt XII Gz 142/13 POSTANOWIENIE Dnia 16 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Tarkowska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2013 roku w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa W. S. przeciwko T. K. o zapłatę na skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 28 grudnia 2012 roku, sygnatura akt VI GC 365/12 w przedmiocie odrzucenia apelacji pozwanego od wyr

Sygn. akt XII Ga 789/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia SO Anna Brzoza Sędziowie: SO Mirosław Tułodziecki SR del. Anita Różalska Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Sobczyk - Rożewicz po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2021 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko (...) spółce akcyjnej w G. o

Sygn. akt XII Ga 812/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia SO Jolanta Safader – Skwarlińska (spr.) Sędzia SO Bożena Kachnowicz - Kokot Sędzia SO Magdalena Kiedrowicz - Kopeć Protokolant starszy sekretarz sądowy Elżbieta Rochowicz po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2013r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejs

Teza orzeczenia: Nie można przyjmować takiej wykładni umowy w wyniku której pozwany podjąłby sie świadczenia niemożliwego ( art.387 kc)

Sygn. akt XII Ga 811/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Rafał Terlecki (spr.) Sędziowie: SO Małgorzata Gajewska SR (del.) Marek Lagut Protokolant: sekretarz sądowy Paweł Ostrowski po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko T. R. z udziałem interwenienta ubocznego po st

Sygn. akt XII Ga 837/16 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem z 13 października 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza w punkcie 1 odrzuciła odwołanie, w punkcie 2 kosztami postępowania obciążyła wykonawcę A. J. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą A. A. J. w G. i zaliczyła w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł uiszczoną przez wykonawcę tytułem wpisu od odwołania. Powyższe rozstrzygnięcie zapadło na podstawie następującego stanu faktycznego: Zamawiający - Gmina M. G. w imi

Sygn. akt XII Ga 818/14 UZASADNIENIE Powodowie - A. S. , M. S. i P. S. - wnieśli o zasadzenie od (...) spółki z o.o. w G. kwoty 47.762,08 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 04.07.2013r. i kosztami procesu tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie robót budowlanych. Pozwana (...) spółka z o.o. w G. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów procesu. Pozwana podniosła, że opóźnienie w wykonaniu robót było spowodowane wyłącznie z winy powodów, którzy zmienili zakres robót i zleci

Sygn. akt. XII Ga 867/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 28 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Rafał Terlecki (spr.) SSO Jolanta Safader – Skwarlińska SSO Dariusz Kardaś po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2017 r. w G. na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko M. P. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 24 maja 2016 r. sygn. akt VI GC 1693/15 I oddala apel

Sygn. akt XII Ga 759/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 grudnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Anna Brzoza (spr.) Sędziowie: SO Małgorzata Gajewska SO Ewa Górniak Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Wołejszo-Haner po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2017 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa J. Z. przeciwko M. P. o ustalenie na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z