Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Gdańsku

Sygn. akt XII Ga 811/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Dariusz Janiszewski Sędziowie: SSO Ewa Górniak SSO Bożena Kachnowicz – Kokot (spr.) Protokolant: sek. sąd. E. T. po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2013 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa A. K. i B. P. przeciwko pozwanym M. S. (1) i E. S. o zapłatę na skutek apelacji powódek od wyroku Sądu Rejonowego w Gdyn

Teza orzeczenia: Nie można przyjmować takiej wykładni umowy w wyniku której pozwany podjąłby sie świadczenia niemożliwego ( art.387 kc)

Sygn. akt XII Ga 811/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Rafał Terlecki (spr.) Sędziowie: SO Małgorzata Gajewska SR (del.) Marek Lagut Protokolant: sekretarz sądowy Paweł Ostrowski po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko T. R. z udziałem interwenienta ubocznego po st

Sygn. akt XII Ga 812/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia SO Jolanta Safader – Skwarlińska (spr.) Sędzia SO Bożena Kachnowicz - Kokot Sędzia SO Magdalena Kiedrowicz - Kopeć Protokolant starszy sekretarz sądowy Elżbieta Rochowicz po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2013r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejs

XII Ga 805/16 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 23 września 2016 r. wydanym w sprawie KIO 1676/16 Krajowa Izba Odwoławcza (dalej jako (...) , Izba), po rozpoznaniu odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 września 2016 r. przez wykonawcę (...) S.A. z siedzibą w B. , w postępowaniu prowadzonym przez Gminę M. G. w G. przy udziale: 1) wykonawcy Firma Budowlano- (...) S.A. z siedzibą w G. , zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego

Sygn. akt XII Ga 806/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Dariusz Kardaś Sędziowie: SO Anna Brzoza (spr.) SO Mirosław Tułodziecki Protokolant: stażysta Martyna Czujak po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2018 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej w W. przeciwko pozwanemu Gminie M. (...) G. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejono

Sygn. akt XII Ga 837/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 stycznia 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Terlecki Sędziowie: SO Małgorzata Gajewska SO Dariusz Kardaś (spr.) Protokolant: stażysta Paweł Grzesiak po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy ze skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w W. przeciwko Gminie M. G. - Dyrekcji Rozbudowy Miasta G. z udziałem A. J. na orzeczeni

Sygn. akt XII Ga 818/14 UZASADNIENIE Powodowie - A. S. , M. S. i P. S. - wnieśli o zasadzenie od (...) spółki z o.o. w G. kwoty 47.762,08 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 04.07.2013r. i kosztami procesu tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie robót budowlanych. Pozwana (...) spółka z o.o. w G. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów procesu. Pozwana podniosła, że opóźnienie w wykonaniu robót było spowodowane wyłącznie z winy powodów, którzy zmienili zakres robót i zleci

Sygn. akt XIV K 37 /13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XIV Karny w składzie: Przewodniczący: sędzia SO Sebastian Brzozowski Sędzia SO Krzysztof Ratusznik Ławnicy: E. W. M. S. K. Ł. Protokolant: sekr. sąd. Emilia Makarska przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku P. S. po rozpoznaniu w dniach: 12 kwietnia 2013r., 25 kwietnia 2013r., 26 kwietnia 2013r., 07 maja 2013r., 09 maja 2013r., 11 lipca 2013r., 12 lipca 2013r