Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Gdańsku

Sygn. akt. XII Ga 224/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 20 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Rafał Terlecki (spr.) SSO Mirosław Tułodziecki SSO Jolanta Safader - Skwarlińska Protokolant: stażysta Marzena Maj po rozpoznaniu w dniu 8 czerwca 2017 r. w Gdańsku na rozprawie połączonych spraw sprawy z powództwa G. J. przeciwko E. N. o zapłatę kwoty 13 294,89 zł oraz sprawy z powództwa G. J. przeciwko

Sygn. akt XII Ga 412/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 października 2013 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Terlecki (spr.) Sędzia SO SSO Jolanta Safader-Skwarlińska SSO Grażyna Tarkowska Protokolant : stażysta Maciej Mądziel po rozpoznaniu w dniu 2 października 2013 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa I. P. (...) L. przeciwko (...) Spółka Akcyjna w Ł. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rej

Sygn. akt XII Ga 437/16 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Słupsku oddalił wniosek o orzeczenie wobec W. K. zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Powyższe rozstrzygnięcie zapadło na podstawie ustalonego w następujący sposób stanu faktycznego: W. K. prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa (...) w miejscowości M. od dnia 15 lipca 2009 r., w ramach której zajmuje się działalnością ochroniarską. Uczestnik postępowania ma zadłużenia wobec w

Sygn. akt XII Ga 112/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Gajewska (spr.) Sędziowie: SO Anna Brzoza SO Dariusz Kardaś Protokolant: sekr. sąd. Paweł Ostrowski po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2017 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowemu (...) spółce z ograniczo

Sygn. XII Ga 813/15 UZASADNIENIE Powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. wniósł przeciwko Towarzystwu (...) w W. pozew o zapłatę kwoty 3.271 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych, w tym kosztami zastępstwa procesowego. W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu. Wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańs

Sygn. akt XII Ga 837/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 stycznia 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Terlecki Sędziowie: SO Małgorzata Gajewska SO Dariusz Kardaś (spr.) Protokolant: stażysta Paweł Grzesiak po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy ze skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w W. przeciwko Gminie M. G. - Dyrekcji Rozbudowy Miasta G. z udziałem A. J. na orzeczeni

Sygn. akt XII Ga 837/16 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem z 13 października 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza w punkcie 1 odrzuciła odwołanie, w punkcie 2 kosztami postępowania obciążyła wykonawcę A. J. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą A. A. J. w G. i zaliczyła w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł uiszczoną przez wykonawcę tytułem wpisu od odwołania. Powyższe rozstrzygnięcie zapadło na podstawie następującego stanu faktycznego: Zamawiający - Gmina M. G. w imi

Sygn. akt XII Ga 818/14 UZASADNIENIE Powodowie - A. S. , M. S. i P. S. - wnieśli o zasadzenie od (...) spółki z o.o. w G. kwoty 47.762,08 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 04.07.2013r. i kosztami procesu tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie robót budowlanych. Pozwana (...) spółka z o.o. w G. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów procesu. Pozwana podniosła, że opóźnienie w wykonaniu robót było spowodowane wyłącznie z winy powodów, którzy zmienili zakres robót i zleci