Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Gdańsku

kara umowna

kara umowna, teren budowy, udostępnienie terenu budowy, umowa, wiata, pozwany, miarkowanie kary umownej, plac budowy, odstąpienie od umowy, umowa o roboty budowlane, kara umowna za opóźnienie, naliczenie kary umownej, słup nośny, rozpoczęcie robót, konstrukcja, stacja paliwa, zadaszenie stacji, naliczanie kary umownej, montaż, zapłata kary umowna

kara umowna, umowa, teren budowy, harmonogram, kserokopia pisma, robota przygotowawcza, drenaż, robota budowlana, pozwany, termin umowny, mur oporowy, opad, przedmiot umowy, plac budowy, opóźnienie, budowa boiska, ulewny deszcz, inwentaryzacja, podbudowa boiska, wykonanie podbudowy

kara umowna

kara umowna, nowy wykonawca, pozwany, budowa, umowa, dach, schody, zaliczka, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązanie, inwestycja, miarkowanie kary umownej, etap, budynek, zawarcie aneksów, podwykonawca, plac budowy, ściana działowa, znaczna część

kara umowna, pozwany, odcinek drogi, pierwszy odcinek, budowana droga, wykonanie zobowiązania, teren budowy, ustawowa odsetka za opóźnienie, zwłoka, dłużnik, robota budowlana, zdjęcie, nadleśnictwo, pierwsza instancja, usterka, prokuratoria generalna, nienależyte wykonanie, budowa drogi, termin, wykonanie roboty

kara umowna, generalny wykonawca, umowa, spółka, robota budowlana, inwestor, niezbędna infrastruktura, teren budowy, inwestycja, pełnomocnictwo, pozwany, umowa o generalne wykonawstwo, opóźnienie, przedmiot umowy, przekazanie terenu budowy, galanteria, projekt wykonawczy, nieterminowe zakończenie prac, budynek magazynowy, nieterminowe wykonanie

kara umowna, umowa, dokumentacja projektowa, dach, pozwany, komin, opóźnienie, inwestor, wada, umowa o roboty budowlane, umowa z dniem, wykonywanie robót, etap robót, budowa, załącznik do umowy, warstwa podłogowa, budynek, praca, wydanie dokumentacji, zapłata kary umowna

kara umowna, warunek ogólny umowy, umowa, budowa, odstąpienie od umowy, podwykonawca, plac budowy, pozwany, nasyp, sprzęt, wynagrodzenie umowne, miarkowanie kary umownej, wykonanie roboty, warstwa podłoża, opóźnienie, praca, pierwsza warstwa, zapłata kary, przedmiot umowy, kontrakt

kara umowna, powodu wzajemnego, umowa, odstąpienie od umowy, pozwany, pozew wzajemny, odbiór prac, powództwo główne, powództwo wzajemne, wykonawstwo zastępcze, wykonawca zastępczy, budowa, zwłoka, umowa strony, przedmiotowa budowa, wynagrodzenie umowne, praca, umowa o roboty budowlane, dzień opóźnienia, inwentaryzacja sprzętu

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, strop, umowa, kara umowna za odstąpienie, budowa, wierzytelność, beton, kara umowna za opóźnienie, praca wykonana, dochodzenie kary umownej, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie pracy, balustrada, kwota, zapłata, należność za prace, faktura, zoo

kara umowna, budowa, inwestor, pozwolenie na budowę, pozwany, umowa, hala magazynowa, opóźnienie, dobra organizacja, przedmiot umowy, wykonanie roboty, potrącenie, realizacja robót, odszkodowanie, projekt, wykonanie hali, wpis w dziennikach budowy, plac budowy, przeszkoda, termin

kara umowna, oddanie przedmiotu umowy, pozwany, umowa, budowa, zwłoka w oddaniu przedmiotu, brak wykonań, mąż powódki, stan surowy, ułożenie posadzki, szpachlowanie i malowanie, wynagrodzenie częściowe, wykończenie wnętrza, pisemna umowa, wartość prac, dzień zwłoki, naliczenie kary umownej, robota budowlana, stan zerowy, naliczanie kary umownej

kara umowna, działka powoda, przedmiotowe przyłącze, miarkowanie kary umownej, korzystanie z działki powoda, pozwany, usunięcie linii, napowietrzne przyłącze, nieodpłatne korzystanie, przyłącze elektryczne, nadużycie prawa, wniosek o miarkowanie kary, część działki, nieterminowe usunięcie przyłącza, umowa, zamiana, wygórowanie kary, termin usunięcia, demontaż, zawyżenie kary umownej

kara umowna, budynek usługowy, strona powodowa, opóźnienie, budynek mieszkalny, umowa, odstąpienie od umowy, pozwany, podwykonawca, zwłoka, praca na budynku, budowa, wynagrodzenie ryczałtowe, zagospodarowanie terenów, budynek handlowy, dłużnik, budynek wielorodzinny, wartość umówionego wynagrodzenia, wykonanie budynków, wynagrodzenie za budynki

kara umowna, umowa, teren, kara umowna za opóźnienie, odstąpienie od umowy, ustęp, opóźnienie w usunięciu, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, rekonesans, pozwany, praca saperska, oczyszczenie terenu, niewypał, przedmiot wybuchowy, usunięcie uchybień, niewybuch, opad, miarkowanie kary, saper

kara umowna, pozwana gmina, warunki atmosferyczne, opad, opóźnienie, dziennik budowy, przekazanie placu budowy, gwałtowna ulewa, chmura, inwestor, teren budowy, umowa, termin wykonania zadania, syndyk masy upadłości, budownictwo drogowe, plac robót, wichura, dzień zwłoki, inspektor nadzoru, robota budowlana

kara umowna, umowa, postępowanie grupowe, wykonanie przyłącza, umowa przedwstępna, opóźnienie, pozwany, termin zakończenia, budowa, zapis, lokal, zakończenie budowy, roszczenie o zawarcie umowy, dłużnik, wykonanie zobowiązania, zakończenie roboty, członka grupy, zakład energetyczny, odsetka, małżonek

kara umowna, odstąpienie od umowy, umowa, plac budowy, pozwany, wynagrodzenie umowne, montaż grzejników, protokół częściowy odbioru robót, budowa, kara rażąco wygórowana, realizacja zleconych robót, naliczona kara umowna, zakres roboty, zapłata kary umowna, zastrzeżona kara, podzielny charakter, wysokość kary, wartość całej umowy, dokończenie, instalacja

kara umowna, pozwany, lokal, nienależyte wykonanie zobowiązania, oferta, kosztorys inwestorski, koszt wykonania robót, wierzyciel, zastrzeżona kara umowna, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, podpisanie umowy przedwstępnej, dłużnik, opóźnienie, zobowiązanie niepieniężne, szkoda, umowa najmu, podpisanie umowy, oferent, wysokość zastrzeżonej kary

kara umowna, mur oporowy, umowa, kosztorys, pozwany, budowa, inwestor, zły warunek atmosferyczny, kosztorysant, termin zakończenia, panujący warunek atmosferyczny, zakres roboty, opóźnienie, wysokość kary umowna, przebudowa placów, kolor, część pracy, beton architektoniczny, wykonanie przedmiotu umowy, pełnomocnik powódki

kara umowna, nadleśnictwo, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, umowa, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej, protokół odbioru, zagęszczenie, termin zakończenia prac