Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Gdańsku

Sygn. akt XII Ga 788/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Gajewska (spr.) Sędziowie: SO Bożena Kachnowicz - Kokot SR Anna Brzoza (del.) Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Wołejszo - Haner po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy ze skargi Skarbu Państwa – (...) Zarządu (...) w G. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dn

Sygn. akt XII Ga 811/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Dariusz Janiszewski Sędziowie: SSO Ewa Górniak SSO Bożena Kachnowicz – Kokot (spr.) Protokolant: sek. sąd. E. T. po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2013 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa A. K. i B. P. przeciwko pozwanym M. S. (1) i E. S. o zapłatę na skutek apelacji powódek od wyroku Sądu Rejonowego w Gdyn

Teza orzeczenia: Nie można przyjmować takiej wykładni umowy w wyniku której pozwany podjąłby sie świadczenia niemożliwego ( art.387 kc)

Sygn. akt XII Ga 811/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2016 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Rafał Terlecki (spr.) Sędziowie: SO Małgorzata Gajewska SR (del.) Marek Lagut Protokolant: sekretarz sądowy Paweł Ostrowski po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko T. R. z udziałem interwenienta ubocznego po st

Sygn. akt XII Ga 818/14 UZASADNIENIE Powodowie - A. S. , M. S. i P. S. - wnieśli o zasadzenie od (...) spółki z o.o. w G. kwoty 47.762,08 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 04.07.2013r. i kosztami procesu tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie robót budowlanych. Pozwana (...) spółka z o.o. w G. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów procesu. Pozwana podniosła, że opóźnienie w wykonaniu robót było spowodowane wyłącznie z winy powodów, którzy zmienili zakres robót i zleci

Sygn. XII Ga 813/15 UZASADNIENIE Powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. wniósł przeciwko Towarzystwu (...) w W. pozew o zapłatę kwoty 3.271 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych, w tym kosztami zastępstwa procesowego. W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu. Wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańs

Sygn. akt XII Ga 812/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia SO Jolanta Safader – Skwarlińska (spr.) Sędzia SO Bożena Kachnowicz - Kokot Sędzia SO Magdalena Kiedrowicz - Kopeć Protokolant starszy sekretarz sądowy Elżbieta Rochowicz po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2013r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejs

Sygn. akt XII Ga 837/16 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem z 13 października 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza w punkcie 1 odrzuciła odwołanie, w punkcie 2 kosztami postępowania obciążyła wykonawcę A. J. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą A. A. J. w G. i zaliczyła w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł uiszczoną przez wykonawcę tytułem wpisu od odwołania. Powyższe rozstrzygnięcie zapadło na podstawie następującego stanu faktycznego: Zamawiający - Gmina M. G. w imi

XII Ga 758/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 5 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Gdyni oddalił powództwo J. Z. o ustalenie na dzień 21 czerwca 2011 r. daty rozwiązania stosunku prawnego spółki cywilnej o nazwie Przedsiębiorstwo (...) s.c. J. Z. , M. P. (1) ( pkt I wyroku) oraz zasadził od powoda na rzecz pozwanego kwot 1.200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.( pkt II wyroku) Podstawę rozstrzygnięcia Sądu I instancji stanowiły następujące ustalenia i rozważania. W dniu 23 sierpnia 199