Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Gdańsku

Sygn. akt XII Ga 856/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Małgorzata Gajewska po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2023 r. w Gdańsku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Związku (...) z siedzibą w W. przeciwko e – (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w R. o zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w

Sygn. akt XII Ga 861/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2019 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Marek Grodziński Sędziowie: SO Dariusz Kardaś SO Anna Brzoza (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Martyna Czujak po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2019 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej w K. przeciwko pozwanemu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zapłatę na skutek apelacji

Sygn. akt XII Ga 818/14 UZASADNIENIE Powodowie - A. S. , M. S. i P. S. - wnieśli o zasadzenie od (...) spółki z o.o. w G. kwoty 47.762,08 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 04.07.2013r. i kosztami procesu tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie robót budowlanych. Pozwana (...) spółka z o.o. w G. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów procesu. Pozwana podniosła, że opóźnienie w wykonaniu robót było spowodowane wyłącznie z winy powodów, którzy zmienili zakres robót i zleci

Sygn. akt XII Ga 861/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 20 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku oddalił powództwo (...) spółki akcyjnej w K. (pkt I wyroku) oraz zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 5.417 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (pkt.II wyroku) Podstawę rozstrzygnięcia Sądu I instancji stanowiły następujące ustalenia i rozważania. Dnia 4 maja 2015 r. w G. , na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, (...) Sp

Sygn. akt XII Ga 884/16 UZASADNIENIE Pozwem o częściową zapłatę z powód M. T. (1) wniósł o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i zobowiązanie pozwanego Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowe (...) . (...) R. (...) spółka jawna do zapłacenia na jego rzecz kwoty 5.000 złotych z kwoty 100.000 złotych kary umownej wraz z ustawowymi odsetkami od 15 lipca 2014 r. do dnia zapłaty oraz kwoty 5.000 złotych z tytułu części nakładów w łącznej kwocie 23.325,95 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od

Sygn. akt XII Ga 891/21 UZASADNIENIE Pozwem wniesionym przeciwko W. D. powód Gmina M. G. – (...) (...) w G. domagał się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kwoty 65.228,78 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 14 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty wraz z kosztami procesu, w tym kosztami zastępstwa procesowego wg norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód podał, iż zawarł z pozwanym umowę polegającą na remoncie pomieszczeń sanitarnych w (...) (...) (...) w G. zgodnie ze specyfikacją

Sygn. akt XII Ga 789/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia SO Anna Brzoza Sędziowie: SO Mirosław Tułodziecki SR del. Anita Różalska Protokolant: sekretarz sądowy Magdalena Sobczyk - Rożewicz po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2021 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przeciwko (...) spółce akcyjnej w G. o

Sygn. akt XII Ga 788/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 lutego 2016 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Małgorzata Gajewska (spr.) Sędziowie: SO Bożena Kachnowicz - Kokot SR Anna Brzoza (del.) Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Wołejszo - Haner po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2016 r. w Gdańsku na rozprawie sprawy ze skargi Skarbu Państwa – (...) Zarządu (...) w G. od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dn