Portal Orzeczeń Sądu Okręgowego w Gdańsku

Sygn. akt XII Ga 812/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 sierpnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XII Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący - Sędzia SO Jolanta Safader – Skwarlińska (spr.) Sędzia SO Bożena Kachnowicz - Kokot Sędzia SO Magdalena Kiedrowicz - Kopeć Protokolant starszy sekretarz sądowy Elżbieta Rochowicz po rozpoznaniu w dniu 30 lipca 2013r. w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejs

Sygn. akt XII Ga 837/16 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem z 13 października 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza w punkcie 1 odrzuciła odwołanie, w punkcie 2 kosztami postępowania obciążyła wykonawcę A. J. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą A. A. J. w G. i zaliczyła w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7.500 zł uiszczoną przez wykonawcę tytułem wpisu od odwołania. Powyższe rozstrzygnięcie zapadło na podstawie następującego stanu faktycznego: Zamawiający - Gmina M. G. w imi

Sygn. akt XII Ga 837/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 stycznia 2017 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Rafał Terlecki Sędziowie: SO Małgorzata Gajewska SO Dariusz Kardaś (spr.) Protokolant: stażysta Paweł Grzesiak po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2016 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy ze skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w W. przeciwko Gminie M. G. - Dyrekcji Rozbudowy Miasta G. z udziałem A. J. na orzeczeni

Sygn. XII Ga 813/15 UZASADNIENIE Powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. wniósł przeciwko Towarzystwu (...) w W. pozew o zapłatę kwoty 3.271 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych, w tym kosztami zastępstwa procesowego. W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu. Wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańs

Sygn. akt XII Ga 861/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2019 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Marek Grodziński Sędziowie: SO Dariusz Kardaś SO Anna Brzoza (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Martyna Czujak po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2019 roku w Gdańsku na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej w K. przeciwko pozwanemu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zapłatę na skutek apelacji

Sygn. akt XII Ga 818/14 UZASADNIENIE Powodowie - A. S. , M. S. i P. S. - wnieśli o zasadzenie od (...) spółki z o.o. w G. kwoty 47.762,08 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 04.07.2013r. i kosztami procesu tytułem kary umownej za nieterminowe wykonanie robót budowlanych. Pozwana (...) spółka z o.o. w G. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów procesu. Pozwana podniosła, że opóźnienie w wykonaniu robót było spowodowane wyłącznie z winy powodów, którzy zmienili zakres robót i zleci

Sygn. akt XII Ga 861/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 20 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku oddalił powództwo (...) spółki akcyjnej w K. (pkt I wyroku) oraz zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 5.417 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (pkt.II wyroku) Podstawę rozstrzygnięcia Sądu I instancji stanowiły następujące ustalenia i rozważania. Dnia 4 maja 2015 r. w G. , na skutek rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, (...) Sp

Sygn. akt. XII Ga 867/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 28 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Rafał Terlecki (spr.) SSO Jolanta Safader – Skwarlińska SSO Dariusz Kardaś po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2017 r. w G. na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko M. P. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 24 maja 2016 r. sygn. akt VI GC 1693/15 I oddala apel